Modüler Tip Soğuk Hava Odaları Alımı

58''İNCİ P.EĞT.A.K.LIĞI / BURDUR İHTİYACI OLAN MODÜLER TİP SOĞUK HAVA ODALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/168176
1-İdarenin
a) Adresi : MAARUF KISLASI BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 2482331357 - 2482344558
c) Elektronik Posta Adresi : 58ihalekom@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :

b) Teslim yeri : 58''inci P.Eğt.A.K.lığı / BURDUR (Binbaşı Maruf Kışlası)
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mal veya mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip malzeme ihtiyaç çizelgesinde belirtilen miktar ve özelliklerde 15 (onbeş) takvim gününde defaten teslim edecektir. Sözleşmenin imzalanması yükleniciye tebligat yerinede geçecek, malı getirmesi için yükleniciye ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. Teslim süresi içerisinde getirilen mal veya malların muayeneleri uygun çıkmaz ise bu süre içinde yüklenici malını alıp yerine yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine, sadece 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar geçici olarak teslim alınarak, muayeneleri yapılır. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malların, birlik/kuruma teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler, teslim süresinden sayılmaz. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitiremediği) takdirde; idare tarafından çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüt konusu malları teslim süresine uygun olarak zamanında teslim etmediği takdirde geciktiği her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Ancak; cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde; teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlülükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilecektir. Yüklenici süresi içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici taahhüt ettiği malı normal süresi içerisinde süre bitiminden önce teslim ettiği takdirde teslim süresi o gün itibariyle dondurulacaktır. Malın red olması durumunda satıcı geriye kalan süreyi teslim süresi olarak kullanabilir. Bu durum cezalı süreler içinde geçerlidir. Taahhüt konusu malların, teslim yerlerinde birlik/kurumun göstereceği depolara taşınması, istifi, muayeneye hazır hale getirilmesi, red edilmesi halinde depolardan kaldırılması dahil her türlü nakliye ve işçilik masrafları yükleniciye aittir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 58''inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR
b) Tarihi ve saati : 23.11.2012 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teslim edilecek modüler tip soğuk hava odalarının veya modüler tip soğuk hava odasını oluşturan parçaların TSE veya ISO veya CE belgeleri olacaktır (ürünlerin TSE veya ISO veya CE markaları ürünlerin üzerinde veya ambalajlarında olabilecektir. Ancak idarece talep edilmesi halinde ürünlerin TSE veya ISO veya CE belgelirne sahip oldukları yüklenici tarafından ispatlanacaktır)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı 58''inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 58''inci P.Eğt.A.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı / BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.